"Оптимизиране на процесите на административно обслужване на гражданите и бизнеса и актуализиране на вътрешните правила за работа на администрацията във връзка с подобряване на административното обслужване."

Образец на оферта

О Ф Е Р Т А

за

участие в открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка с наименование „Оптимизиране на процесите на административно обслужване на гражданите и бизнеса и Актуализиране на вътрешни правила за работа на администрацията във връзка с подобряване на административното обслужване“

До възложител: Комисия за защита на потребителите

От участник: От участник със седалище гр. със седалище гр.

адрес за кореспонденция: адрес за кореспонденция

телефон: телефон, факс: факс

електронна поща: електронна поща

регистриран по ф.д. № регистриран по ф.д. № по описа на по описа на Окръжен/Градски съд (само за лицата, които не са регистрирани в Търговския регистър към Агенция по вписванията)

ЕИК: ЕИК

Банкови реквизити: IBAN Банкови реквизити: IBAN

Банка: Банка, клон клон, гр. гр.

Представител/и по регистрация Представител/и по регистрация

ЕГН , длъжност

Упълномощен представител за тази процедура (ако е приложимо) за тази процедура (ако е приложимо)

с приложено Пълномощно № с приложено Пълномощно №, от дата от дата

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявения от вас открит конкурс с наименование „Оптимизиране на процесите на административно обслужване на гражданите и бизнеса и Актуализиране на вътрешни правила за работа на администрацията във връзка с подобряване на административното обслужване“.

Декларираме, че сме закупили документация за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от вас процедура и изискванията на ЗОП и НВМОП. Съгласни сме с поставените от вас условия и ги приемаме без възражения.

Декларираме, че при изпълнение на поръчката няма да използваме/ще използваме подизпълнители.(ненужното се зачертава). Ще използваме следните подизпълнители:

Идентификационни данни за подизпълнителя | Видове дейности, които ще изпълнява | Дял на участието (в проценти от ценовата оферта)

Идентификационни данни за подизпълнителя | Видове дейности, които ще изпълнява | Дял на участието (в проценти от ценовата оферта)

Идентификационни данни за подизпълнителя | Видове дейности, които ще изпълнява | Дял на участието (в проценти от ценовата оферта)

Идентификационни данни за подизпълнителя | Видове дейности, които ще изпълнява | Дял на участието (в проценти от ценовата оферта)

Идентификационни данни за подизпълнителя | Видове дейности, които ще изпълнява | Дял на участието (в проценти от ценовата оферта)

Идентификационни данни за подизпълнителя | Видове дейности, които ще изпълнява | Дял на участието (в проценти от ценовата оферта)

За всеки от подизпълнителите представяме съответните документи, подробно описани в приложения списък на документите.

Приемаме, в случай, че бъдем определени за изпълнител, при подписване на договора да представим документите по чл.32, ал.1, т.2 от НВМОП, във вр. с чл.47, ал.9 и чл.48, ал.2 от ЗОП, документ за гаранция за изпълнение, както и всички други необходими документи.

Офертата, която предлагаме на Вашето внимание съдържа следните приложения по образец:

Техническа оферта – Приложение А;

Ценова оферта, включваща предлаганата цена за изпълнение на поръчката - Приложение Б;

Проект на договор – подписан на всяка страница (без попълване на данни в него) – Приложение В.

Декларираме, че сме запознати с проекта на договор и приемаме условията му. В случай, че бъдем определени за изпълнител на малката обществена поръчка ще сключим договор по приложения в документацията образец.

Срокът на валидност на офертата ни е 60 /шестдесет/ дни от датата определена за краен срок за подаване на офертите.

Съгласни сме с посочените срокове за изпълнение в документацията.

Неразделна част от настоящата оферта са приложените документи, посочени в списък по образец.

подпис

/подпис/

Указания за подреждане: Документите се подреждат в последователност, съгласно списъка на документи в офертата. Ценовата оферта се поставя в по-малък непрозрачен плик. Папките, заедно с по-малкия плик се поставят в голям непрозрачен плик, който се надписва съгласно чл.14, ал.1 от НВМОП.

Списък на документите, съдържащи се в офертата

Вид на документа | Прилага ли се документа Прилага ли се документа | Брой страници | Публикуван и публично достъпен ли е в Търговския регистър към Агенция по вписванията Публикуван и публично достъпен ли е в Търговския регистър към Агенция по вписванията

Документи за юридическия статус на участника

Удостоверение за актуална регистрация

Еквивалентен документ за актуална регистрация – за чуждестранните лица

Пълномощно на представител по настоящата процедура (ако е приложимо)

Декларации по чл.47, ал.1 от ЗОП

Декларации по чл.47, ал.2 от ЗОП

Декларации по чл.47, ал.5 от ЗОП

Документи за икономическо и финансово състояние

Справка-декларация за годишния размер на приходите от общата дейност

Отчети за приходите и разходите

Документи за технически възможности и квалификация

Справка-декларация на основни договори

Препоръки

Справка-декларация за лицата, които ще отговарят за извършване на поръчката

Автобиографии

Документи, удостоверяващи декларираните обстоятелства по предходните редове

Подизпълнители

Копие на лична карта, ако подизпълнителят е физическо лице

Удостоверение за актуална регистрация

Еквивалентен документ за актуална регистрация – за чуждестранните лица

Декларации по чл.47, ал.1 от ЗОП

Декларации по чл.47, ал.2 от ЗОП

Декларации по чл.47, ал.5 от ЗОП

Други – описват се

Гаранция за участие, документация

Оригинална банкова гаранция по образец

Копие на документ за депозирана парична сума

Копие на документ за закупена документация

Оферта

Техническа оферта

Ценова оферта

Проект на договор

Други документи по преценка на участника

попълва се

попълва се

подпис на представляващия участника

/подпис на представляващия участника/

Приложение А към офертата

Образец на техническа оферта

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

за малка обществена поръчка с наименование „Оптимизиране на процесите на административно обслужване на гражданите и бизнеса и Актуализиране на вътрешни правила за работа на администрацията във връзка с подобряване на административното обслужване“

От Участник: От Участник

С настоящото представям нашата техническа оферта за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на малка обществена поръчка.

Предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно техническата спецификация при следните параметри:

/описва се предлаганото от участника, съгласно документацията и критериите и методиката за оценка, в това число: I. Стратегия за изпълнение на Дейност 1. Оптимизиране на процесите на административно обслужване на гражданите и бизнеса; II. Стратегия за изпълнение на Дейност 2. Актуализиране на вътрешните правила за работа на администрацията във връзка с подобряване на административното обслужване. Непредставянето на някоя от двете стратегии е основание за отстраняване на съответния участник./

попълва се

подпис

/подпис/

Приложение Б към офертата

Образец на ценова оферта

ЦЕНОВА ОФЕРТА

за малка обществена поръчка с наименование „Оптимизиране на процесите на административно обслужване на гражданите и бизнеса и Актуализиране на вътрешни правила за работа на администрацията във връзка с подобряване на административното обслужване“

От Участник: От Участник

С настоящото представяме нашата ценова оферта за изпълнение на обявената от Вас процедура за възлагане на малка обществена поръчка:

Обща предлагана цена Обща предлагана цена(словом(словом) лева без ДДС.

Единичните цени на отделните дейности са както следва:

ДейностЕдинична цена

(цифром и словом)1.1. Анализ на настоящото състояние на предлаганите услуги и административните процеси в Комисията за защита на потребителите (КЗП) - до 31,65% от общата стойност.1.2. Разработване на модел за оптимизиране на административните процеси - ); - до 15,82% от общата стойност2.1. Анализ на съществуващите вътрешни правила и съответствието им с актуалната нормативна уредба (Закон за електронното управление и действащите наредби) ) - до 26,37% от общата стойност2.2. Разработване на актуализирани вътрешни правила за предоставяне на административни услуги, включително и онлайн услуги); - до 20,10% от общата стойност.2.3. Обучение на служители по Закона за електронното управление и във връзка с прилагане на новите/актуализираните вътрешни правила за организация на административната дейност); - до 5,06% от общата стойност. Посочената стойности включват всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката.

Предложената стойности е определена при пълно съответствие с условията и не трябва да надвишава пределно допустимите стойности и проценти от документацията по процедурата.

подпис

/подпис/

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Днес,Днес г. в гр. София, между:

Комисията за защита на потребителите, с адрес гр. София, пл. "Славейков" № 4А, представлявана от председателя Дамян Лазаров и Мария Варадинова - директор на дирекция „ФСДУС” в качеството й на упълномощено лице по чл.9,ал.1 и чл.13, ал.3, т.3 от ЗФУКПС - Възложител

и

попълва се, с адрес с адрес, представлявано от представлявано от - Управител (Директор), съдебна регистрация по ф. дело № съдебна регистрация по ф. дело №, БУЛСТАТ/ ЕИКБУЛСТАТ/ ЕИК, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

се сключи настоящият договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши следните дейности:

Дейност 1. Оптимизиране на процесите на административно обслужване на гражданите и бизнеса, включващо:

1.1. Анализ на настоящото състояние на предлаганите услуги и административните процеси в Комисията за защита на потребителите; и

1.2. Разработване на модели за оптимизиране на административните процеси;.

Дейност 2. Актуализиране на вътрешни правила за работа на администрацията във връзка с подобряване на административното обслужване, включващо:

2.1. Анализ на съществуващите вътрешни правила и съответствието им с актуалната нормативна уредба (Закона за електронното управление и наредбите към него);

2.2. Разработване на актуализирани вътрешни правила за предоставяне на административни услуги, включително и онлайн услуги;

2.3. Обучение на служители по Закона за електронното управление във връзка с прилагане на новите – актуализираните вътрешни правила за организация на административната дейност“

във връзка с реализацията на проект “Модерни и интегрирани административни услуги в КЗП ” съгласно договор №А 09-31-41 С от 11.06.2009г., финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет”.

(2) Дейностите по ал. 1 ще бъдат осъществени в съответствие с офертата на Изпълнителя и предложената с нея цена за изпълнение на договора (наричана по-долу “Оферта”), която става неразделна част от този договор.

(3) Авторските права върху изготвените при реализиране на дейностите материали преминават върху Възложителя от момента на изработването им.

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2.(1) Цената на настоящия договор за услуга възлиза на (настоящия договор за услуга възлиза на) лева без ДДС.

(2) Заплащането се осъществява на определени периоди съответстващи на завършени етапи от изпълнението на обществената поръчка от Изпълнителя.

(3) При завършване на всеки един от етапите на Изпълнителя ще бъде заплатена сума, както следва:

етап 1 – Анализ на настоящото състояние на предлаганите услуги и административните процеси в КЗП - услуги и административните процеси в КЗП (попълва се) лв. без ДДС.

етап 2. Разработване на модели за оптимизиране на административните процеси - модели за оптимизиране на административните процеси (попълва се) лв. без ДДС.

етап 3. Анализ на съществуващите вътрешни правила и съответствието им с актуалната нормативна уредба - съответствието им с актуалната нормативна уредба (попълва се) лв. без ДДС.

етап 4. Разработване на актуализирани вътрешни правила за предоставяне на административни услуги, включително и онлайн услуги - включително и онлайн услуги (попълва се) лв. без ДДС.

етап 5. Обучение на служители по Закона за електронното управление в и във връзка с прилагане на новите / актуализираните вътрешни правила за организация на административната дейност - правила за организация на административната дейност (попълва се) лв. без ДДС.

(4) Цената по ал. 3 включва всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката и не подлежи на изменения и корекции, освен в предвидените от закона случаи.

(5) Всяко плащане се извършва в 14-дневен срок след подписване на приемо-предавателен протокол по чл. 7, ал. 3 между страните за извършената работа и издадена от Изпълнителяфактура, при спазване на реда и условията в настоящия договор.

Чл. 3. Плащанията ще се извършват по следната сметка на Изпълнителя:

IBAN сметкаIBAN сметка BIC код на банката BIC код на банката

Банка: Банка Адрес: град/клон/офис: Адрес: град/клон/офис

ІІІ. СРОКОВЕ

Чл. 4. Настоящият договор се сключва за срок от пет месеца и влиза в сила от датата на подписването му.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 5 (1) Изпълнителят е длъжен:

1. да изпълни възложената му работа в съответствие с изискванията на Възложителя от документацията за участие, офертата, в сроковете и при условията на този договор;

2. да изпълни възложената му работа в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство;

3. предварително да съгласува писмено с възложителя изготвените материали;

4. да приема и разглежда всички писмени възражения на Възложителя относно недостатъците, допуснати при изпълнение на поръчката, и да ги отстранява своевременно;

5. при изпълнението на всички действия Изпълнителят следва да спазва изискванията на приложение „Задължения на бенефициентите за осигуряване на информация и публичност” от документите за информация към Насоките за кандидатстване по Оперативна програма „Административен капацитет” Приоритетна ос “Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, 3.1. “Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”.

(2) Изпълнителят носи пълната отговорност за качеството на изработеното;

(3) Изпълнителят има право да получи уговореното в договора възнаграждение при условията и сроковете на настоящия договор.

(4) Ако бъде установено с влязло в сила съдебно решение или ако Възложителят и/ или Изпълнителят разберат, че с изготвянето, въвеждането и използването на материалите, изготвени при реализиране на дейностите, е нарушено авторско право на трета страна, Изпълнителят се задължава:

1. да направи възможно за Възложителя използването на материалите чрез промяната му или чрез замяната на елемент от него без защитени авторски права с друг елемент със същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица, или, по свой избор;

2. да получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третата страна, правата на която са нарушени.

(5) Изпълнителят заплаща на Възложителя обезщетение за претърпените щети вследствие на съдебно признато нарушение на авторски права.

(6) Възложителят уведомява Изпълнителя за претенциите за нарушени авторски права от страна на трети лица в седемдневен срок от узнаването им.

(7) Участникът няма право да сменя лицата, посочени в офертата му като ключови експерти, без предварително писмено съгласие на Възложителя. При замяната на ключов експерт, новият експерт трябва да притежава еквивалентна квалификация и професионален опит, не по-малки от тези на заменения експерт.Възложителят може да приеме замяната или може мотивирано да откаже предложения експерт. В този случай изпълнителят предлага друг експерт с ново уведомление.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 6 (1) Възложителят има право:

1. да контролира изпълнението на поетите от Изпълнителя договорни задължения. Указанията на Възложителя в изпълнение на това му правомощие са задължителни за Изпълнителя, доколкото не пречат на неговата самостоятелност и не излизат извън рамките на договореното;

2. да иска от Изпълнителя да изпълни възложената работа в срок и без отклонения от договореното;

3. да не плати разходи на Изпълнителя по изпълнението на този договор, които са недопустими за финансиране по Европейския социален фонд и ОПАК.

4. да иска привличането на Изпълнителя в евентуален съдебен процес за нарушено авторско право.

(2) Възложителят може да поиска замяна на ключов експерт, в случай, че сметне, че същият не изпълнява задълженията си, така, както те са определени в настоящото задание. В този случай Възложителят дава на Изпълнителя писмено уведомление, в което мотивира предложенията си за смяна на ключовия експерт. В случай, че дадения ключов експерт не е сменен незабавно и е минал период от време преди новият експерт да поеме неговите функции, Възложителят може да поиска от изпълнителя да назначи временен служител до идването на новия експерт, или да предприеме други мерки, за да компенсира временното отсъствие на този експерт.

(3) Възложителят е длъжен:

1. да заплати уговорената цена по начина и в срокове, уговорени в договора;

2. да приеме готовите материали, ако същите са изработени от Изпълнителя в договорените вид, срокове, качество и количество и съответстват на предложената концепция.

VІ. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

Чл. 7 (1) Разработените в изпълнение на договора модели, правила, анализи и материали се представят на Възложителя за одобрение.

(2) В седемдневен срок от представянето им Възложителят е длъжен да одобри или да даде указания за промени.

(3) Възложителят е длъжен да приеме изработеното в седемдневен срок от представянето му, ако то съответства на предварително определените изисквания. За приемането на всеки етап от предмета на договора се съставя приемателно-предавателен протокол, подписан от упълномощени представители на страните по договора.

(4) В случай, че бъдат установени несъответствия на изпълнението с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, Възложителят може да откаже приемането на изработеното до отстраняването им. Констатираните отклонения и недостатъци се описват в протокола по ал.3, в който се посочва и подходящ срок за отстраняването им.

(5) В случай, че в определения срок Изпълнителят не отстрани недостатъците, Възложителят може да ги отстрани сам за негова сметка или да иска съразмерно намаление на цената.

Чл. 8 Възложителят е длъжен писмено да уведоми Изпълнителя за установените в съответствие с чл. 7 недостатъци не по-късно от седем дни след получаване на разработените материали или провеждане на проявата.

VІІ. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 9 (1) За обезпечаване изпълнението на настоящия договор Изпълнителят представя гаранция за добро изпълнение в размер на за добро изпълнение в размер на // словом/ лева - 5 (пет на сто) от цената по договора.

(2) Гаранцията се представя при подписване на договора и се освобождава в 7-дневен срок след прекратяването му, ако липсват основания за задържането й от страна на Възложителя.

(3) В случай, че Изпълнителят не започне работа по изпълнение на договора в едномесечен срок от началната дата за започване на изпълнението му, съгласно чл. 5, или договорът бъде прекратен по вина на Изпълнителя, Възложителят има право да получи представената гаранция като неустойка.

(4) Възложителят не дължи лихва за времето, през което средствата по ал. 1 са престояли у него законосъобразно.

VІІІ. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл.10 При просрочване изпълнението на задълженията по този договор неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,1% на ден от стойността на забавеното задължение, но не повече от общо 10% (десет на сто). При достигане на максималния размер на неустойката изправната страна има право да прекрати договора едностранно с писмено уведомление до другата страна.

Чл.11 Страните си запазват правото да търсят обезщетение за вреди и пропуснати ползи над уговорените размери на неустойките.

ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.12 Настоящият договор се прекратява:

1. с изпълнение на задълженията от всяка от страните;

2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;

3. едностранно от изправната страна при неизпълнение на задълженията по договора от другата страна.

Чл.13 Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.

Х. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.14 Този договор не подлежи на изменение или допълнение, освен в случаите позволени от българското законодателство.

Чл.15 Всички съобщения и уведомления между страните, във връзка с изпълнението на настоящия договор ще се извършват в писмена форма.

Чл.16 За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Чл.17 Възникналите спорове по приложението на настоящия договор се уреждат чрез преговори между СТРАНИТЕ, а при непостигане на съгласие спорът се отнася пред Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата.

Настоящият договор се сключи в три еднообразни екземпляра, от които два за възложителя и един за изпълнителя.

Приложения:

1. Техническа оферта на участника;

2. Ценово предложение.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

9. ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.1

Образец

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП, във връзка с чл.13 ал.1 т.3 от НВМОП

Долуподписаният /-ната/ Долуподписаният /-ната/, с лична карта № с лична карта №, издадена на издадена на от МВР, грот МВР, гр, с ЕГН: с ЕГН, в качеството ми на представляващ в качеството ми на представляващ /управител, член на управителен орган/ член на управителен орган/ /фирма/ - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Оптимизиране на процесите на административно обслужване на гражданите и бизнеса и Актуализиране на вътрешни правила за работа на администрацията във връзка с подобряване на административното обслужване“.

ДЕКЛАРИРАМ:

Не съм осъждан с влязла в сила присъда /реабилитиран съм/ за:

престъпление против финансовата, данъчната и осигурителната система, включително изпирането на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;

подкуп по чл. 301-307 от НК;

участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК;

престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК;

престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК.

Декларирам, че ако бъда избран за изпълнител на обществената поръчка, преди подписване на Договора ще представя документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на обстоятелствата по настоящата декларация.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

попълва се . 200 .. г. Декларатор: 200 .. г. Декларатор

Забележка: Попълват се от:

При събирателно дружество /СД/ :

1.от всички съдружници,

2.освен ако не е възложено управлението на един или няколко съдружници или на друго лице с дружествения договор.

При дружество с ограничена отговорност /ООД/ - от управителя, когато е повече от един от всички;

При еднолично дружество с ограничена отговорност /ЕООД/ - от едноличния собственик на капитала или друго лице назначено като управител. При едноличен собственик на капитала юридическо лице – неговият ръководител или определено от него лице;

При командитно дружество /КД/ - от всички неограничено отговорни съдружници;

При командитно дружество с акции /КДА/ - от всички упълномощени от съвета на директорите изпълнителни членове;

При акционерно дружество /АД/ - от всички членове на съвета на директорите или членовете на управителният съвет, освен ако няма овластяване на едно или няколко лица;

Сдружение – от управителен съвет или управител;

Фондация - от управителен орган – едноличен или колективен;

Във всички останали случаи от лицата, които представляват кандидата или участника.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.2

Образец

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.47, ал.1, т.2 и 3 от ЗОП, във връзка с чл.13 ал.1 т.3 от НВМОП

Долуподписаният /-ната/ Долуподписаният /-ната/, с лична карта № с лична карта №, издадена на издадена на от МВР, грот МВР, гр, с ЕГН: с ЕГН, в качеството ми на представляващ в качеството ми на представляващ /управител, член на управителен орган/ на член на управителен орган/ на /фирма/ - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Оптимизиране на процесите на административно обслужване на гражданите и бизнеса и Актуализиране на вътрешни правила за работа на администрацията във връзка с подобряване на административното обслужване“.

ДЕКЛАРИРАМ:

Участникът, който представлявам:

Не е обявен в несъстоятелност;

Не се намира в производство по ликвидация.

Декларирам, че ако бъда избран за изпълнител на обществената поръчка, преди подписване на договора ще представя документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на обстоятелствата по настоящата декларация.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

попълва се . 200 .. г. Декларатор: 200 .. г. Декларатор

Забележка: Попълва се от лицето/лицата, представляващи участника.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1

Образец

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.47, ал.2, т.1 и 3 от ЗОП, във връзка с чл.13 ал.1 т.4 от НВМОП

Долуподписаният /-ната/ Долуподписаният /-ната/, с лична карта № с лична карта №, издадена на издадена на от МВР, грот МВР, гр, с ЕГН: с ЕГН, в качеството ми на представляващ в качеството ми на представляващ /управител, член на управителен орган/ на член на управителен орган/ на /фирма/ - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Оптимизиране на процесите на административно обслужване на гражданите и бизнеса и Актуализиране на вътрешни правила за работа на администрацията във връзка с подобряване на административното обслужване“.

ДЕКЛАРИРАМ:

Участникът, който представлявам:

Не е в открито производство по несъстоятелност;

Няма сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон;

Няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган /компетентния орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията ми/.

Декларирам, че ако бъда избран за изпълнител на обществената поръчка, преди подписване на договора ще представя документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на обстоятелствата по настоящата декларация.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

попълва се . 200 .. г. Декларатор: 200 .. г. Декларатор

Забележка: Попълва се от лицето/лицата, представляващи участника.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.2

Образец

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.47, ал.2, т.2 от ЗОП, във връзка с чл.13 ал.1 т.4 от НВМОП

Долуподписаният /-ната/ Долуподписаният /-ната/, с лична карта № с лична карта №, издадена на издадена на от МВР, грот МВР, гр, с ЕГН: с ЕГН, в качеството ми на представляващ в качеството ми на представляващ /управител, член на управителен орган/ член на управителен орган/ /фирма/ - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Оптимизиране на процесите на административно обслужване на гражданите и бизнеса и Актуализиране на вътрешни правила за работа на администрацията във връзка с подобряване на административното обслужване“.

ДЕКЛАРИРАМ:

Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност.

Известно ми е, че при деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

попълва се . 200 .. г. Декларатор: 200 .. г. Декларатор

Забележка: Попълват се от:

При събирателно дружество /СД/ :

1.от всички съдружници,

2.освен ако не е възложено управлението на един или няколко съдружници или на друго лице с дружествения договор.

При дружество с ограничена отговорност /ООД/ - от управителя, когато е повече от един от всички;

При еднолично дружество с ограничена отговорност /ЕООД/ - от едноличния собственик на капитала или друго лице назначено като управител. При едноличен собственик на капитала юридическо лице – неговият ръководител или определено от него лице;

При командитно дружество /КД/ - от всички неограничено отговорни съдружници;

При командитно дружество с акции /КДА/ - от всички упълномощени от съвета на директорите изпълнителни членове;

При акционерно дружество /АД/ - от всички членове на съвета на директорите или членовете на управителният съвет, освен ако няма овластяване на едно или няколко лица;

Сдружение – от управителен съвет или управител;

Фондация - от управителен орган – едноличен или колективен;

Във всички останали случаи от лицата, които представляват кандидата или участника.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.1

Образец

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.47, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.13 ал.1 т.3 от НВМОП от ЗОП

Долуподписаният /-ната/ Долуподписаният /-ната/, с лична карта № с лична карта №, издадена на издадена на от МВР, грот МВР, гр, с ЕГН: с ЕГН, в качеството ми на представляващ в качеството ми на представляващ /управител, член на управителен орган или контролен орган, временно изпълняващ такава длъжност/ временно изпълняващ такава длъжност/ /фирма/ - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Оптимизиране на процесите на административно обслужване на гражданите и бизнеса и Актуализиране на вътрешни правила за работа на администрацията във връзка с подобряване на административното обслужване“.

ДЕКЛАРИРАМ:

Не съм свързано лице по смисъла на § 1 т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

Известно ми е, че при деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

попълва се . 200 .. г. Декларатор: 200 .. г. Декларатор

Забележка: Попълва се от членовете на управителен или контролен орган на участника , както и временно изпълняващи такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.2

Образец

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.47, ал.5 от ЗОП, във връзка с чл.13 ал.1 т.3 от НВМОП от ЗОП

Долуподписаният/-ната/ Долуподписаният/-ната/, с лична карта № с лична карта №, издадена на издадена на от МВР, грот МВР, гр, с ЕГН: с ЕГН, в качеството ми на представляващ в качеството ми на представляващ /управител, член на управителен орган или контролен орган, временно изпълняващ такава длъжност/ временно изпълняващ такава длъжност/ /фирма/ - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Оптимизиране на процесите на административно обслужване на гражданите и бизнеса и Актуализиране на вътрешни правила за работа на администрацията във връзка с подобряване на административното обслужване“.

ДЕКЛАРИРАМ:

Участникът, който представлявам не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Известно ми е, че при деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

попълва се . 200 .. г. Декларатор: 200 .. г. Декларатор

Забележка: Попълва се от лицето/лицата представляващи участника.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Образец

Справка-декларация за годишния размер на приходите от общата дейност

Финансова и икономическа информация | 200200г. | 200200г.

Нетни приходи от обща дейност | 200...г. | 200...г.

Моля попълнете следната таблица, съдържаща финансова информация, базирайки се на вашите годишни счетоводни отчети.

* Ако офертата се подава от обединение, което не е юридическо лице, то данните, посочени в таблицата трябва да са сбор от показателите на всяко лице, включено в консорциума.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: Дата 200200 г. Подпис: г. Подпис

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

Образец

СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИ ДОГОВОРИ

Предмет на договора (точно описание в съответствие с изискванията на документацията) | Дата на сключване | Контрагент (включително налични данни за контакт) | Стойност на договора

1 | 2 | 3 | 4

* Ако офертата се подава от обединение, което няма правосубектност, то данните, посочени в таблицата включват информация за всеки от членовете на консорциума. В този случай в първата колона на таблицата се посочва и за кой член на консорциума се отнася съответния договор. Обединението като цяло се преценява дали отговаря на изискванията на документацията.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: Дата 200200 г. Подпис: г. Подпис

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

Образец

Справка-декларация за лицата, които ще отговарят за извършване на поръчката

* Ако оферта се подава от обединение, което няма правосубектност, в таблицата се попълват съответните лица от всеки от членовете на консорциума, а обединението като цяло трябва да отговаря на минималните изисквания, определени от възложителя.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Наименование на позициите в експертния състав | Трите имена на лицето, което ще заема съответната позиция | Специфичен опит на лицето (описва се подробно местоработата, срока и извършваната дейност, съгласно изискванията на документацията)

Ключов експерт 1 - Ръководител на проекта | Трите имена на лицето, което ще заема съответната позиция | Специфичен опит на лицето (описва се подробно местоработата, срока и извършваната дейност, съгласно изискванията на документацията)

Ключов експерт 2 – Правен експерт | Трите имена на лицето, което ще заема съответната позиция | Специфичен опит на лицето (описва се подробно местоработата, срока и извършваната дейност, съгласно изискванията на документацията)

Ключов експерт 3 – експерт по публична администрация | Трите имена на лицето, което ще заема съответната позиция | Специфичен опит на лицето (описва се подробно местоработата, срока и извършваната дейност, съгласно изискванията на документацията)

Прилагам следните доказателствени документи за наличието им за периода на изпълнение на поръчката:

попълва се

попълва се

попълва се

Аз , горепосоченият /три имена/горепосоченият /три имена/, с лична карта № с лична карта №, издадена на издадена на от МВР, грот МВР, гр, с ЕГН: с ЕГН, декларирам, че ще отговарям за изпълнението на обществена поръчка с обект: „Оптимизиране на процесите на административно обслужване на гражданите и бизнеса и Актуализиране на вътрешни правила за работа на администрацията във връзка с подобряване на административното обслужване“. Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

подпис на съответното лице, което ще изпълнява поръчката (подпис на съответното лице, което ще изпълнява поръчката)

Аз , горепосоченият /три имена/горепосоченият /три имена/, с лична карта № с лична карта №, издадена на издадена на от МВР, грот МВР, гр, с ЕГН: с ЕГН, декларирам, че ще отговарям за изпълнението на обществена поръчка с обект: „Оптимизиране на процесите на административно обслужване на гражданите и бизнеса и Актуализиране на вътрешни правила за работа на администрацията във връзка с подобряване на административното обслужване“. Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

подпис на съответното лице, което ще изпълнява поръчката (подпис на съответното лице, което ще изпълнява поръчката)

Аз , горепосоченият /три имена/горепосоченият /три имена/, с лична карта № с лична карта №, издадена на издадена на от МВР, грот МВР, гр, с ЕГН: с ЕГН, декларирам, че ще отговарям за изпълнението на обществена поръчка с обект: „Оптимизиране на процесите на административно обслужване на гражданите и бизнеса и Актуализиране на вътрешни правила за работа на администрацията във връзка с подобряване на административното обслужване“. Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

подпис на съответното лице, което ще изпълнява поръчката (подпис на съответното лице, което ще изпълнява поръчката)

Дата: Дата 200200 г. Подпис: г. Подпис

/представляващ участника /представляващ участника/Образец

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

за участие в процедура по възлагане на малка обществена поръчка

ПОЛЗВАТЕЛ:

Възложител:Възложител

Адрес: Адрес

Телефон: Телефон

Факс: Факс

Представляващ: Представляващ

НАРЕДИТЕЛ:

Участник: Участник

Адрес:

Телефони:

Факсове:

Изпълнителен Директор/Управител :

ГАРАНТ:

БАНКА:

Адрес:

Телефони:

Факсове:

Рег. по ф. Дело№. / г. по описа

на Градски / Окръжен съд.

Представлявана от :

Изпълнителен Директор:

Изпълнителен Директор :

ОТКРИТ КОНКУРС ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА:

Обект на процедурата: Обект на процедурата

Референтен №

Настоящата банкова гаранция се издава от ГАРАНТА, за да послужи на НАРЕДИТЕЛЯ при участието му в горепосочената процедура, провеждана от ПОЛЗВАТЕЛЯ.

Известно ни е, че НАРЕДИТЕЛЯТ ще участва в гореописаната процедурата по възлагане на малка обществена поръчка, чийто възложител е ПОЛЗВАТЕЛЯТ.

С настоящата банкова гаранция се задължаваме да съблюдаваме на първо място интересите на ПОЛЗВАТЕЛЯ и след това тези на НАРЕДИТЕЛЯ.

Декларираме, че сме запознати подробно с всички условия за участие в процедурата и изискванията на ЗОП и НВМОП, касаещи издаването на настоящата гаранция. Заявяваме, че НАРЕДИТЕЛЯТ е поел пред нашата банка ангажимент да ни информира за хода на процедурата добросъвестно, коректно, точно и с всички доказателствени средства.

Във връзка с това, ние, ГАРАНТЪТ, безусловно , неотменяемо и без протест се задължаваме да заплатим на ПОЛЗВАТЕЛЯ сумата от да заплатим на ПОЛЗВАТЕЛЯ сумата отлв. (Словом:лв. (Словом) лева.

Плащането на сумата по банковата гаранция ще бъде извършено при първо писмено поискване от ПОЛЗВАТЕЛЯ, съдържащо декларация, че е налице който и да е от следните случаи:

НАРЕДИТЕЛЯТ оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите;

НАРЕДИТЕЛЯТ обжалва решението на възложителя за определяне на изпълните л- до решаване на спора;

НАРЕДИТЕЛЯТ е определен за изпълнител на поръчката, но не изпълни задължението си дасключи договор за обществена поръчка;

НАРЕДИТЕЛЯТ, след като е определен за изпълнител на поръчката, не представи на ПОЛЗВАТЕЛЯ в законоустановения срок всички документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на обстоятелствата по чл.6 ал.2 НВПОМ във връзка с чл. 32, ал.1, т.1 НВМОП и чл.47, ал.9 ЗОП, чл.48, ал.2, 3 и 4 ЗОП във връзка с чл. 32, ал.1, т.2 НВМОП;

НАРЕДИТЕЛЯТ след като е определен за изпълнител на поръчката, не представи на ПОЛЗВАТЕЛЯ в законоустановения срок гаранция изпълнение на сключения договор в размер на на сключения договор в размер на% от общата стойност на договора, съгласно всички изисквания на ПОЛЗВАТЕЛЯ, определени в Документацията за участие в процедурата.

При всеки един от гореизброените случаи, сумата по тази гаранция ще бъде изплатена на ПОЛЗВАТЕЛЯ по банковата му сметка, посочена в искането за плащане или в Документацията за участие в процедурата.

В случай, че по процедурата не е депозирана жалба по чл.120 ал.1от ЗОП, настоящата гаранция е валидна до настоящата гаранция е валидна до(попълва се съгласно срока на валидност на офертата. Действието на настоящата гаранция може да бъде удължавано по искане на НАРЕДИТЕЛЯ, ако е направено в рамките на срока на валидността й.

В случай, че НАРЕДИТЕЛЯТ е подал жалба по чл. 120 ал. 1от ЗОП по процедурата настоящата банкова

гаранция остава валидна в срок до 15 (петнадесет) календарни дни след влизане в сила на решение по обжалването.

Задължаваме се да не предприемаме действия по освобождаване на настоящата гаранция, ако предварително не сме се допитали писмено до ПОЛЗВАТЕЛЯ за това. Това е необходимо във връзка с информираността ни за хода на процедурата и всички възможни обстоятелства, касаещи възможността за предсрочно неправомерно освобождаване на настоящата банкова гаранция.

При всички останали случаи, настоящата банкова гаранция се освобождава след писмено искане (в оригинал) на ПОЛЗВАТЕЛЯ или след представяне в оригинал на екземпляра на настоящата банкова гаранция, с който НАРЕДИТЕЛЯТ е участвал в процедурата.

За всички не упоменати случаи се прилагат законите и другите нормативни актове, действащи в Република България и приложими към съответната ситуация.

дата:

град:

БАНКА:

ИЗП. ДИРЕКТОР/И :

ИМЕ:

ПОДПИС/И:

ПЕЧАТ:ПЕЧАТ

Образец

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

за изпълнение на договор за обществена поръчка

ПОЛЗВАТЕЛ:

Възложител:Възложител

Адрес: Адрес

Телефон: Телефон

Факс: Факс

Представляващ: Представляващ

НАРЕДИТЕЛ:

Участник: Участник

Адрес:

Телефони:

Факсове:

Изпълнителен Директор/Управител :

ГАРАНТ:

БАНКА:

Адрес:

Телефони:

Факсове:

Рег. по ф. Дело№. / г. по описа

на Градски / Окръжен съд.

Представлявана от :

Изпълнителен Директор:

Изпълнителен Директор :

ДАННИ ЗА ДОГОВОРА:

Обект на договора:

Договор № / (попълва се след сключване)

Обща стойност на договора:

Краен срок за изпълнение на договора:

(Договорът се сключва между ПОЛЗВАТЕЛЯ и НАРЕДИТЕЛЯ)

Сключва се въз основа на проведена процедура с обект:

попълва се

Вид процедура:

Референтен №

Настоящата банкова гаранция се издава от ГАРАНТА, за да послужи на НАРЕДИТЕЛЯ за сключване на договор с ПОЛЗВАТЕЛЯ за изпълнение на обществената поръчка, цитирана по-горе.

Заявяваме, че сме запознати подробно с условията на процедурата, проектодоговора от Документацията за участие в процедурата, проектодоговора на НАРЕДИТЕЛЯ от предложението му.

С настоящата банкова гаранция се задължаваме да съблюдаваме на първо място интересите на ПОЛЗВАТЕЛЯ и след това тези на НАРЕДИТЕЛЯ.

Във връзка с това, ние в качеството си на ГАРАНТ, безусловно, неотменяемо и без протест се задължаваме да заплащаме на ПОЛЗВАТЕЛЯ парични суми от сумата на банковата гаранция за изпълнение на договора, която е в размер на която е в размер на лв. (Словом: лв. (Словом) лева, при спазване условията на договора, на база представена от ПОЛЗВАТЕЛЯ писмена декларация-оригинал за наличие на неизпълнение на задълженията по договора от страна на НАРЕДИТЕЛЯ, които по условията на договора водят до начисляване на санкции и неустойки към НАРЕДИТЕЛЯ.

Сумата по тази гаранция ще бъде изплатена към ПОЛЗВАТЕЛЯ по посочена в текста на договора негова банкова сметка.

Настоящата банкова гаранция за изпълнение на договора има срок на валидност до 30 (тридесет) календарни дни след датата на крайния срок за приключване на всички договорни задължения между страните, съгласно текста на договора.

Настоящата банкова гаранция може да бъде освободена предсрочно единствено въз основа на писмено искане (в оригинал) от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ, придружено от оригинала на настоящия документ и заверено от ПОЛЗВАТЕЛЯ.

Срокът на валидност на настоящата гаранция ще бъде удължен в случай, че действието на договора между НАРЕДИТЕЛЯ и ПОЛЗВАТЕЛЯ е удължено на база сключено писмено споразумение, с които се удължава срока на действие на договора или срока за изпълнението му.

Действието на настоящата гаранция може да бъде продължавано по искане на НАРЕДИТЕЛЯ, ако е направено в рамките на срока на валидността й.

Задължаваме се да не предприемаме действия по освобождаване на настоящата гаранция, ако предварително не сме се допитали писмено до ПОЛЗВАТЕЛЯ за това. Това е необходимо във връзка с информираността ни за хода на изпълнение на сключения договор и всички възможни обстоятелства, касаещи възможността за предсрочно неправомерно освобождаване на настоящата гаранция.

При всички останали случаи, настоящата банкова гаранция се освобождава след писмено искане (в оригинал) на ПОЛЗВАТЕЛЯ или след представяне в оригинал на екземпляра на настоящата банкова гаранция, който НАРЕДИТЕЛЯТ е представил на ПОЛЗВАТЕЛЯ при сключване на договора.

За всички не упоменати случаи се прилагат законите и другите нормативни актове, действащи в Република България и приложими към съответната ситуация.

дата:

град:

БАНКА:

ИЗП. ДИРЕКТОР/И :

ИМЕ:

ПОДПИС/И:

ПЕЧАТ:ПЕЧАТ

Страница PAGE 7 от NUMPAGES \*Arabic 28